Спор по поводу неустойки по муниципальному контракту (дело №А48 – 3802/2021)
Юрист
Иван ПолевиковУслуги
Арбитражный юристСтроительные споры
Дата
19.10.2024Вводные
Наш клиент в соответствии с муниципальным контрактом в качестве подрядчика должен был разработать рабочую документацию и на её основе построить мост в г. Орле через реку Оку.
Работы не были окончены по причине того, что обнаружились недостатки переданной заказчиком проектной документации. На основе проектной документации должна была быть разработана рабочая документация и построен мост.
Заказчик не смог обеспечить корректировку проектной документации и в самом конце срока действия договора расторг контракт по причине нарушения срока работ.
Мы подали иск о признании отказа ничтожным и взыскании убытков, вызванных тем что контракт не был реализован по вине заказчика. Иск рассматривался в рамках дела №А48-1864/2021.
Заказчик же подал иск о взыскании пени за нарушение срока работ в размере 200 000 000 руб.
Задача
В рамках дела №А48-1864/2021 по рассмотрению иска о взыскании убытков требовалось доказать вину Заказчика в нарушении срока работ.
Победа в деле № А48-1864/2021 создавало бы настоящем деле преюдицию доказанности вины заказчика в нарушении срока работ, что является основанием для отказа в взыскании пени за нарушение работ. Согласно ч.3 ст.405, 406 ГК РФ, подрядчик не может отвечать за нарушение срока работ, если причиной нарушения срока явился сам заказчик.
В споре о взыскании пени была заявлена приостановка работ до рассмотрения дела № А48-1864/2021.
До приостановки работ также было собрана вся переписка сторон, в которой видно, что заказчик признавал недостатки проектной документации. Были приобщены статьи из газет, в которых должностные лица признавали некорректность проектной документации.
Итог
Дело № А48-1864/2021 длилось почти два года с назначением судебной экспертизы. Прошло около 30 заседаний. В итоге мы победили и взыскали убытки, а главное доказали вину заказчика в срыве срока работ. Подробнее о деле здесь
После взыскании убытков с Заказчика было возобновлено рассмотрение иска Заказчика к нам о взыскании пени и во взыскании пени было отказано, т.к. в деле № А48-1864/2021 была установлена вина Заказчика в нарушении срока работ.
Если у Вас подобная ситуация, то обращайтесь к нам за консультацией.
Изучить делоА48 – 3802/2021
Оставьте заявку, наши менеджеры свяжутся с вами и ответят на все ваши вопросы
Оставить заявкуВыберите удобный способ связи
-
Телефон
-
WhatsApp
-
Telegram
-
Instagram
Оставляя заявку вы соглашаетесь с нашей Политикой конфедициальности