Спор о долге по договору подряда и нарушении сроков работ (А41-81924/19)

Результат:

Взыскали 750 00 руб. задолженности за выполненные работы

Юрист

Иван Полевиков

Услуги

Арбитражный юрист
Взыскание задолженности
Строительные споры

Дата

23.03.2020

Взыскали 750 00 руб. задолженности за выполненные работы и снизили пени на 95%

Наши юристы защищали субподрядчика в споре о взыскании задолженности по работам на утепление фасада многоквартирного дома.

Субподрядчик выполнил работы по утеплению фасада многоквартирного дома с нарушением срока, допущенном по вине генерального подрядчика. Генеральный подрядчик не выплачивал гарантийное удержание, ссылаясь на встречные требования о взыскании пени за нарушение срока работ, перекрывающее требование субподрядчика.

Перед юристами стояла задача взыскать гарантийное удержание около 750 000 руб. и минимизировать встречные требования о взыскании пени за нарушение срока работ около 3 000 000 руб.

После подачи иска о взыскании гарантийного удержания генеральным подрядчиком был подан иск о взыскании пени за нарушение срока работ.

По опыту нашей компании суд более существенно снижает пени за нарушение срока работ при совместном рассмотрении с иском о взыскании задолженности. Поэтому было заявлено ходатайство об объединении дел, которое удовлетворил суд. Для минимизации имущественных потерь вместе с основным долгом взыскивались пени за пользование чужими денежными средствами.

Юристы обосновали наступления срока выплаты гарантийного удержания, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, а также снизили пени за нарушение срока работ с 3 000 000 руб. до 150 000 (в 20 раз).

Положительное решение спора позволило клиенту получить плату за выполненные работы, избежав ответственности за нарушение срока работ. При отрицательном решении мог быть получен убыток в 3 000 000 руб. в виде пени за нарушение срока работ.

Изучить дело
А41-81924/19

Виды услуг

Взыскание задолженности

Строительные споры

Банкротные споры

Арбитражный юрист

Субсидиарная ответственность

Споры по договорам аренды

Выселение арендатора

Споры о правах на недвижимость

Земельные споры

Споры по договорам поставки

Налоговый юрист

Корпоративный юрист

Запишитесь на бесплатную консультацию

Ответим на ваши вопросы и сориентируем по ценам

Оставить заявку

Наши победы

дело № А40-39661/23-7-304

Спор об оплате за услуги

Результат: взыскали по одностороннему акту 350 000 т.р.

дело № А48-1864/2021

Спор о выплате неосновательного обогащения по расторгнутому договору

Результат: добились возврата неосновательного обогащения в размере 80 т.р.

дело № А48-1864/2021

Спор об убытках по муниципальному контракту

Результат: добились возмещения убытков в размере 14 млн.руб.

дело № А40-4253/23-51-34

Спор о компенсации стоимости работ по одностороннему акту

Результат: взыскали по одностороннему акту 350 000 т.р.

дело № А40-8637/23-126-66

Спор по оплате финансовых санкций за нарушение условий строительного контракта

Результат: Мы защитили клиента от выплаты штрафа за нарушение сроков работ на сумму 59 760 437 руб.

дело № А40-174830/2021

Спор о возврате стоимости проектных работ

Результат: предотвратили убытки на сумму 30 млн.руб.

дело № 02-4351/2022

Спор о взыскании задолженности по цессии

Результат: взыскали около 2 млн.руб.

дело № А40-30601/2022

Дело о возврате неправомерно полученного (А40-30601/2022)

Результат: добились выплаты 2,6 млн.руб.

дело № А40-186033/2020

Спор о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка

Результат: отбили 9,5 млн.руб.

дело № А40-194899/21-64-1247

Спор о взыскании стоимости услуг по уборке

Результат: взыскали 95 тыс.руб.

дело № А41-58138/2021

Дело о возврате неправомерно полученного

Результат: успешно отсудили 3 млн.руб.

дело № А73-2385/2021

Спор о взаимных претензиях по строительному контракту

Добились выплаты более 27 млн.руб. и предотвратили убытки на сумму более 85 млн.руб., связанные с пеней.

дело № А40-154828/2014-66-189

Спор о вознаграждении арбитражного управляющего

Результат: защитили от взыскания 1,6 млн.руб.

дело № А73-2385/2021

Дело о возврате гарантийного удержания по договору строительного подряда

Заключено мировое соглашение по строительному договору, предусматривающее выплату 16 835 767,39 руб.

дело № А48-10182/2019

Спор расторжении муниципального контракта и взыскание убытков

Добились компенсации убытков и пени на сумму более 4 млн.руб.

дело № А48–9054/2020

Оспаривание финансовых санкций за нарушение условий строительного контракта

Благодаря нашим действиям, удалось предотвратить убытки в размере более 3 млн. рублей (более 90% от заявленной суммы).

дело № А65-30596/2020

Спор о защите деловой репутации

Доказали правомерность публикации в Федресурсе

дело № А40-119340/20-5-895

Дело о возврате неосновательного обогащения по договору подряда

Помогли подрядчику избежать выплаты более 200 000 руб.

дело № А40-134374/20-35-969

Спор об уплате долга по договору аренды

Взыскано более 7 млн.руб.

дело № А40-154828/2014-66-189

Спор о субсидиарной ответственности

Результат: взыскали с директора 12 млн.руб.

дело № А41-41588/2020

Спор о взыскании с бывшего директора убытков / Дело А41-41588/2020

Защитили бывшего директора от взыскания убытков более 1 млн.руб.

дело № А48-1051/2020

Спор о пени за нарушение сроков работ по муниципальному контракту (А48-1051/2020)

Помогли подрядчику избежать выплаты более 3 млн. руб.

дело № А40-127552/20-89-686

Требование о выплате пени за просрочку работ по договору подряда

Суд не удовлетворил требование о выплате штрафа за просрочку исполнения обязательств на сумму более 19 млн. руб.

дело № А48-2970/2019

Спор о штрафных санкциях за нарушение сроков работ по муниципальному строительному контракту.

Суд не удовлетворил требование о выплате более 800 тыс.руб.

дело № А41-81924/19

Спор о долге по договору подряда и нарушении сроков работ (А41-81924/19)

Взыскали 750 00 руб. задолженности за выполненные работы

дело № А41-51433/2019

Дело о взыскании задолженности за выполненные работы по строительному контракту

Взыскали более 29 млн.руб.

дело № А65-22741/2019

Спор о взыскании задолженности по договору займа

Взыскали задолженность на сумму более 17 млн.руб.

дело № А40-139651/2019

Требование о выплате неустойки за просрочку работ по договору строительного подряда (А40-139651/2019)

В иске о выплате неустойки за нарушение сроков работ по строительному договору на сумму более 1,7 млн.руб. отказано.

дело № А41-62115/2016

Спор о привлечении к субсидиарной ответственности

Привлекли к ответственности на сумму более 39 млн.руб.

дело № А40-164704/18-16-1119

Спор о неиспользованной предоплате по строительному контракту

Отбились от иска на сумму более 2 млн.руб.

дело № А48-10182/2019

Спор о взыскании задолженности по договору подряда

Защитили от взыскания более 2 млн.руб. и взыскали по встречному иску более 1,8 млн.руб.

дело № А56-29701/2017

Спор о взыскании с бывшего директора убытков

Отстояли от претензий на сумму более 27 млн. рублей.

дело № А76-6401/2019

Спор о взыскании задолженности по договору поставки

Взыскали более 300 тыс.руб.

дело № А40-57926/2015

Спор с Правительством Москвы о правах на построенный инвестиционный объект

Защитили инвестора от потери здания

дело № А41-18913/15

Спор об изъятии земельного участка в части наложения на земли лесного фонда

Спасли земельный участок от изъятия

Бесплатная консультация юриста

Оставьте заявку, наши менеджеры свяжутся с вами и ответят на все ваши вопросы

Оставить заявку

Выберите удобный способ связи

Телефон
WhatsApp
Telegram
Instagram

Оставляя заявку вы соглашаетесь с нашей Политикой конфедициальности