Спор о взыскании пени за нарушение срока работ по муниципальному контракту (дело № А48-2970/2019)

Защитили подрядчика от взыскания пени за нарушение срока работ более чем на 80%

Как это часто бывает в муниципальных контрактах после его прекращения заказчик решил взыскать пени за нарушение срока работ. При этом заказчик совсем «забыл», что работы не выполнялись из-за того, что им была предоставлена некачественная проектная документация.
В деле представляли интересы подрядчика как ответчика по требованию о взыскании пени за нарушение срока работ по муниципальному контракту на капитальный ремонт моста в г. Орле. Удалось доказать, что просрочка работ была связана с некачественной рабочей документацией и существенно уменьшить размер пени.

Отказано во взыскании более 800 тыс.руб.

Документы

A48-2970-2019_20200722_Reshenija_i_postanovlenija.pdf